Стаття 560 ЦК. Поняття гарантії
Чинна редакція кодексу від 05.08.2026текст статті — з 01.01.2024актуально на 29.09.2026+12 рішень за 30 днів183 редакції кодексу з цією статтею, остання 05.08.2026
Джерело: zakon.rada.gov.uaредакція від 05.08.2026
Текст статті
За гарантією банк, інша фінансова установа (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.
Наведено текст чинної редакції. Офіційний текст акта
Простою мовою
Стаття пояснює суть гарантії як способу забезпечення зобов'язань. Якщо боржник порушить свою обіцянку, банк або інша фінансова установа бере на себе відповідальність перед кредитором.
Як застосовують суди
Огляд: числа за статтею
- 251Рішень у базі, 2016–2026серед рішень, які система розібрала
- 96Усіх рішень 2026 року, з процесуальнимиіз них 64 по суті
- 64 %Задоволено, із 64 по сутіЦивільні та господарські спори, 2026 рік
- 155Постанов Верховного Суду2016–2026 роки, статтю застосовано
Що показує практика
актуально на 29.09.2026
Рішень за роками
2016–2026, серед 251 рішень цих років, які система розібрала
Цивільні та господарські спори: частки результатів по суті, 2026 рік
Відсотки — частка з 64 рішень · Знаменник — рішення, розглянуті по суті: без повернених без розгляду та об'єднаних проваджень.
- Цивільні та господарські спори, 2026 рік: 64 рішення по суті, з них 64 % — «Задоволено».
- Верховний Суд — 155 рішень із 251 за статтею (62 %).
- За останній рік статтю застосовано у 107 рішеннях.
- За останні 30 днів додалося 12 рішень.
- Практику за статтею зібрано з 2016 по 2026 рік.
Позиція Верховного Суду
Суди встановили, що банківська гарантія забезпечувала виконання зобов'язання за первісним обсягом постачання товару, який позивач виконав. Збільшення обсягів закупівлі додатковою угодою відбулося після виконання первісного договору, а отже, стягнення коштів за непоставку додаткового обсягу за цією гарантією є безпідставним. Оскільки відповідач отримав кошти за гарантією за відсутності для цього правових підстав, позов про їх повернення за статтею 1212 ЦК України є обґрунтованим.
Касаційний господарський суд Верховного Суду · справа № 910/14720/25Верховний Суд погодився з апеляційним судом, що утримання замовником коштів банківської гарантії є безпідставним (ст. 1212 ЦК України), оскільки підрядник виконав роботи в повному обсязі, а прострочення сталося з вини самого замовника. Звернення бенефіціара до гаранта за відсутності порушення з боку принципала є правопорушенням. Також суд визнав правомірним часткове стягнення витрат на правничу допомогу, докази щодо яких подано вчасно.
Касаційний господарський суд Верховного Суду · справа № 910/15184/24Суди встановили, що позивач не виконав зобов'язання за договором підряду, а вимога відповідача про виплату за банківською гарантією відповідала умовам договору та гарантії. Оскільки правова підстава для отримання коштів існувала, а факт порушення підрядником умов договору підтверджений преюдиційними рішеннями, підстави для стягнення коштів як безпідставно набутих відсутні.
Касаційний господарський суд Верховного Суду · справа № 910/10101/25
Свіжі рішення
останні 5 із 251
Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврокор плюс" звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" про стягнення 4 293 092,31 грн, безпідставно набутих коштів за банківською гарантією. Позивач обґрунтовував вимоги тим, що спірна банківська гарантія забезпечувала виконання зобов'язань за договором про закупівлю лише первісного обсягу антикорозійної системи, який був своєчасно поставлений. Збільшення обсягів поставки…
Мотивація суду: Суди встановили, що банківська гарантія забезпечувала виконання зобов'язання за первісним обсягом постачання товару, який позивач виконав. Збільшення обсягів закупівлі додатковою угодою відбулося…
Акціонерне товариство 'БАНК АЛЬЯНС' звернулося до господарського суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором поруки в розмірі 1 659 016,61 грн, що виникла внаслідок виконання банком зобов'язань за банківською гарантією № 1593‑20 від 18 березня 2020 року, наданою в забезпечення виконання договору підряду ТОВ 'Техностар'. Суд установив, що 11 лютого 2021 року банк перерахував бенефіціару (ТОВ 'Оператор газотранспортної системи України') гарантійний платіж у розмірі 1 294…
Мотивація суду: Суд встановив факт виконання банком зобов'язань за банківською гарантією шляхом перерахування коштів бенефіціару, що зумовило виникнення у банку права регресної вимоги до принципала та солідарного…
29.06.2026 Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Союзенергомаш" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Укргазвидобування" про стягнення 509 900,61 грн безпідставно набутих коштів. Спору передувало укладення 17.10.2025 договору поставки засувок з електроприводом на суму 10 198 012,20 грн та надання забезпечення виконання зобов'язань у вигляді банківської гарантії № 51268 на суму 509 900,61 грн. Позивач виконав поставку…
Мотивація суду: Суд дійшов висновку, що позивач виконав договір поставки у повному обсязі, а допущене ним прострочення поставок є неналежним виконанням, а не невиконанням, причому воно відбулося…
Господарський суд міста Києва розглянув справу за позовом ТОВ "НОРМА ПЛЮС" до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" за участю третьої особи АТ "КБ "ГЛОБУС" про стягнення 1 008 041,75 грн. Спір виник через те, що відповідач утримав кошти банківської гарантії (забезпечення виконання договору), яка була виплачена банком на вимогу відповідача у зв'язку з порушенням позивачем строків виконання робіт за договором на ремонт пункту вимірювання витрат газу ГРС Блиставиця. Позивач стверджував…
Мотивація суду: Суд встановив, що позивач повністю виконав свої зобов'язання за договором та передав результат робіт, що підтверджено актом про завершення робіт. Відповідно до ч.2 ст.27 Закону України "Про публічні…
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛД ІНЖИНІРИНГ ТА БУДІВНИЦТВО» звернулося до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» про визнання припиненими прав та банківської гарантії № 1684‑24 від 30.04.2024, а також стягнення 778 800,00 грн власних коштів, сплачених на покриття гарантії. Господарський суд міста Києва рішенням від 16.06.2026 відмовив у задоволенні позову повністю. Суд встановив, що підрядник пропустив…
Мотивація суду: Суд встановив факт порушення позивачем строків виконання робіт за договором підряду, що є гарантійним випадком, тому бенефіціар правомірно отримав кошти за банківською гарантією від банку-гаранта…
Редакції статті
рішень за статтею всього — 251
183 редакції кодексу з цією статтею, змін тексту — 1
- 05.08.2026Чинна · текст без змін
Рішень за цією редакцією: 14 із 251
- 01.01.2024
Рішень за цією редакцією: 154 із 251
- 16.01.2003
Рішень за цією редакцією: 83 із 251
Рішення, ухвалені за чинності кожної редакції статті.
Огляди судової практики за цією статтею
огляди на courthelp, що цитують цю норму
Сусідні статті
ЦК · рішень, які система розібрала за кожною
- Ст. 557Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником5 рішень
- Ст. 558Оплата послуг поручителя12 рішень
- Ст. 559Припинення поруки2 790 рішень
- Ст. 560Поняття гарантії251 рішення
- Ст. 561Строк дії гарантії72 рішення
- Ст. 562Незалежність гарантії від основного зобов'язання63 рішення
- Ст. 563Правові наслідки порушення боржником зобов'язання…265 рішень
Поруч у цьому законі
норми того самого акта, які суди застосовують разом із цією
- Ст. 563Правові наслідки порушення боржником зобов'язання…разом у 159 рішеннях
- Ст. 565Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитораразом у 62 рішеннях
- Ст. 561Строк дії гарантіїразом у 50 рішеннях
- Ст. 526Загальні умови виконання зобов'язанняразом у 42 рішеннях
- Ст. 562Незалежність гарантії від основного зобов'язанняразом у 40 рішеннях
Показати всі 12 статейЗгорнути
- Ст. 1212Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям…разом у 39 рішеннях
- Ст. 546Види забезпечення виконання зобов'язанняразом у 39 рішеннях
- Ст. 549Поняття неустойкиразом у 39 рішеннях
- Ст. 610Порушення зобов'язанняразом у 30 рішеннях
- Ст. 548Загальні умови забезпечення виконання зобов'язанняразом у 29 рішеннях
- Ст. 569Право гаранта на зворотну вимогу до боржникаразом у 25 рішеннях
- Ст. 524Валюта зобов'язанняразом у 22 рішеннях
З суду
рішень за нормою — 251 рішення
Практика за напрямом «Борги і безпідставно набуті кошти»відкриється на courthelp.pro у новій вкладці
Застосовують
Рішень за нормою у кожному суді, які система розібрала.
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціКасаційний господарський суд Верховного Суду129 рішень
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціГосподарський суд міста Києва40 рішень
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціКасаційний цивільний суд Верховного Суду21 рішення
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціПівнічний апеляційний господарський суд19 рішень
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціКасаційний адміністративний суд Верховного Суду4 рішення
Судді, що застосовують
Рішень за нормою у кожного судді, які система розібрала.
Пов’язані норми інших законів
норми інших актів із тих самих рішень
- Ст. 200 ГКГарантія забезпечення виконання господарських зобов'язаньразом у 84 рішеннях
- Ст. 129 ГПКРозподіл судових витратразом у 67 рішеннях
- Ст. 287 ГПКПраво касаційного оскарженняразом у 42 рішеннях
- Ст. 300 ГПКМежі розгляду справи судом касаційної інстанціїразом у 40 рішеннях
- Ст. 308 ГПКПовноваження суду касаційної інстанціїразом у 30 рішеннях
Показати всі 11 статейЗгорнути
- Ст. 74 ГПКОбов'язок доказування і подання доказівразом у 24 рішеннях
- Ст. 309 ГПКПідстави для залишення касаційної скарги без задоволення…разом у 23 рішеннях
- Ст. 310 ГПКПідстави для повного…разом у 20 рішеннях
- Ст. 86 ГПКОцінка доказівразом у 15 рішеннях
- Ст. 400 ЦПКМежі розгляду справи судом касаційної інстанціїразом у 15 рішеннях
- Ст. 236 ГПКЗаконність і обґрунтованість судового рішенняразом у 14 рішеннях
Аналітика на основі рішень судів і тексту закону; не є юридичною консультацією.