Стаття 857 Цивільного кодексу. Якість роботи
Чинна редакція кодексу від 05.08.2026текст статті не змінювався у відомих редакціяхактуально на 14.11.2026+7 рішень за 30 днів183 редакції кодексу з цією статтею, остання 05.08.2026
Коротко. Правило для замовників і підрядників про те, якої якості має бути виконана робота та як довго вона має служити.
Текст статті
Робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові.
Показати всі 3 частиниЗгорнути
Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.
Наведено текст чинної редакції. Офіційний текст акта
Простою мовою
Виконана підрядником робота має відповідати умовам договору, а якщо їх немає — звичайним вимогам на момент її передання замовникові. Результат роботи протягом розумного строку повинен залишатися придатним для використання за призначенням.
Швидкі відповіді
Якщо в договорі підряду такі умови відсутні або є неповними, виконана підрядником робота має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові.
Результат роботи має бути придатним для використання за договором підряду або для звичайного використання роботи такого характеру в межах розумного строку.
Практика
Огляд: числа за статтею
- 94Рішень у базі, 2016–2026серед рішень, які система розібрала
- 50Усіх рішень 2026 року, з процесуальнимиіз них 31 по суті
- 39 %Задоволено, із 31 по сутіЦивільні та господарські спори, 2026 рік
- 34Постанов Верховного Суду2016–2026 роки, статтю застосовано
Що показує практика
актуально на 14.11.2026
Рішень за роками
2016–2026, серед усіх рішень за статтею, які система розібрала
- рішення за рік
- рік, за який у базі переважно касаційні постанови
Цивільні та господарські спори: частки результатів по суті, 2026 рік
Відсотки — частка з 31 рішення · Знаменник — рішення, розглянуті по суті: без повернених без розгляду та об'єднаних проваджень.
- Верховний Суд — 34 рішення (36 % рішень за статтею).
- За останній рік статтю застосовано у 53 рішеннях.
- За останні 30 днів додалося 7 рішень.
Позиція Верховного Суду
Суди встановили, що позивач за первісним позовом не довів неналежну якість ремонту, тоді як факт прострочення оплати замовником підтверджено. Суд касаційної інстанції погодився з висновками про відмову у первісному позові та часткове задоволення зустрічного позову, врахувавши право суду на зменшення розміру пені.
Касаційний господарський суд Верховного Суду · справа № 910/16911/20Суди встановили, що прокурор не довів наявності повного складу цивільного правопорушення, зокрема факту завдання збитків. Надані прокурором докази (висновок спеціаліста) були визнані неналежними, тоді як висновки експертів, прийняті судами, підтвердили правомірність дій відповідача.
Касаційний господарський суд Верховного Суду · справа № 922/4356/23Суд встановив факт надання послуг позивачем та їх часткову оплату відповідачем, що підтверджено матеріалами справи. Апеляційний суд обґрунтовано здійснив перерозподіл відповідальності, врахувавши як прострочення оплати замовником, так і порушення строків виконання робіт виконавцем. Касаційні доводи щодо порушення процесуальних норм не знайшли підтвердження, а переоцінка доказів виходить за межі повноважень суду касаційної інстанції.
Касаційний господарський суд Верховного Суду · справа № 910/14467/19
Маєте справу за ст. 857 ЦК? Система зіставить ваші обставини з практикою за статтею. Перевірити шанси на courthelp ↑
Свіжі рішення
останні 5 рішень за статтею
Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради "Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" звернулося до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Райбуд Сервіс" про стягнення 91 697,50 грн зайво сплачених коштів за договором підряду № 213 від 22.04.2021 на капітальний ремонт систем киснезабезпечення. Позовні вимоги ґрунтувалися на висновках акта ревізії Північного офісу Державної аудиторської служби України…
Мотивація суду: Суд дійшов висновку про відмову в позові, оскільки позивач обґрунтував свої вимоги виключно актом ревізії Держаудитслужби, який сам по собі не є доказом порушення зобов'язань відповідачем…
До суду звернувся позивач із позовом до ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 про захист прав споживачів, стягнення коштів, збитків та моральної шкоди. У липні 2024 року позивач передав автомобіль BMW X5 на СТО ФОП ОСОБА_2 для діагностики та реставрації рульової рейки, за що сплатив 8560 грн. Згодом на авто виникли помилки електронної частини рульової рейки. Позивач самостійно придбав дві вживані рульові рейки, оскільки попередні виходили з ладу. За другу рейку та її встановлення позивач сплатив за актом…
Мотивація суду
Суд дійшов висновку про відмову в позові, оскільки позивачем не доведено належними та допустимими доказами наявності причинно-наслідкового зв'язку між проведеними відповідачами ремонтними роботами…
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув касаційну скаргу Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради на рішення Господарського суду Чернівецької області від 06.03.2026 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 15.06.2026 у справі № 926/5267/22. Спори виникли з приводу виконання договору підряду на капітальний ремонт дороги. Департамент звернувся з позовом до ТОВ «Компанія «Євродор» про стягнення 3 442 218,40 грн…
Мотивація суду
Суди встановили факт реального виконання підрядником робіт за зустрічним позовом на суму 1 193 825,26 грн, що підтверджено висновком судової експертизи, тоді як замовник безпідставно ухилився від їх…
Приватне акціонерне товариство 'Національна енергетична компанія 'Укренерго' звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю 'Будівельно-виробнича комерційна фірма 'Технікабуд' про стягнення 719 277,33 грн збитків. Спір виник через невиконання відповідачем гарантійних зобов'язань за договором № 23‑011045‑23 від 11.07.2023 щодо капітального ремонту пожежного резервуара на ПС 330 кВ 'Залютине'. У ході експлуатації об'єкта було виявлено…
Мотивація суду
Суд дійшов висновку про наявність повного складу господарського правопорушення в діях відповідача, оскільки останній порушив гарантійні зобов'язання за договором підряду щодо усунення дефектів…
Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області на рішення Господарського суду міста Києва від 29.05.2026 у справі № 910/618/26 за позовом до ТОВ 'Модуль - Експерт' про стягнення безпідставно одержаних коштів у розмірі 5 413,84 грн. Спори виникли через результати планової ревізії ДАСУ, якою було зафіксовано завищення бази розрахунку вартості послуг технічного нагляду за договором № 68‑25ТН від 24.04.2025. Суд…
Мотивація суду
Суд виходив з того, що наявність чинного договору та підписаних сторонами без зауважень актів приймання-передачі послуг виключає можливість стягнення коштів на підставі ст. 1212 ЦК України…
Суди, що застосовують статтю
Рішень за нормою у кожному суді, які система розібрала; частка — серед усіх рішень за статтею.
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціКасаційний господарський суд Верховного Суду24 рішення · 25,5 %
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціКасаційний цивільний суд Верховного Суду8 рішень · 8,5 %
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціГосподарський суд Дніпропетровської області7 рішень · 7,4 %
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціГосподарський суд міста Києва6 рішень · 6,4 %
- відкриється на courthelp.pro у новій вкладціГосподарський суд Харківської області5 рішень · 5,3 %
Судді, що застосовують статтю
Рішень за нормою у кожного судді, які система розібрала.
Редакції статті
183 редакції кодексу з цією статтею, змін тексту — 0
- 05.08.2026Чинна · текст без змін
Рішень за цією редакцією: 24
- 16.01.2003
Рішень за цією редакцією: 70
Рішення, ухвалені за чинності кожної редакції статті.
Поруч
Сусідні статті
ЦК · рішень, які система розібрала за кожною
- Ст. 854Порядок оплати роботи400 рішень
- Ст. 855Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи4 рішення
- Ст. 856Право підрядника на притримування13 рішень
- Ст. 857Якість роботи
- Ст. 858Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи127 рішень
- Ст. 859Гарантія якості роботи20 рішень
- Ст. 860Порядок обчислення гарантійного строку7 рішень
Поруч у цьому законі
норми того самого акта, які суди застосовують разом із цією
- Ст. 837Договір підрядуразом у 63 рішеннях
- Ст. 853Обов'язок замовника прийняти роботу…разом у 33 рішеннях
- Ст. 526Загальні умови виконання зобов'язанняразом у 31 рішенні
- Ст. 858Відповідальність підрядника за неналежну якість роботиразом у 27 рішеннях
- Ст. 882Передання та прийняття робітразом у 23 рішеннях
Показати всі 12 статейЗгорнути
- Ст. 610Порушення зобов'язанняразом у 19 рішеннях
- Ст. 525Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язанняразом у 17 рішеннях
- Ст. 611Правові наслідки порушення зобов'язанняразом у 16 рішеннях
- Ст. 884Гарантії якості у договорі будівельного підрядуразом у 15 рішеннях
- Ст. 530Строк (термін) виконання зобов'язанняразом у 14 рішеннях
- Ст. 859Гарантія якості роботиразом у 14 рішеннях
- Ст. 875Договір будівельного підрядуразом у 14 рішеннях
Аналітика на основі рішень судів і тексту закону; не є юридичною консультацією.